Договор на уборку прилегающей территории. Договор об оказании услуг по уборке территории Образец договора очистка

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по уборке территории ______________, расположенной по адресу: ________________, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. Перечень мероприятий по уборке территории определен в задании Заказчика (Приложение N __, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

1.2. Сроки оказания услуг по уборке территории:

1.2.1. Начало: ___________________________________________.

1.2.2. Окончание: ________________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Приступить к оказанию услуг не позднее срока, указанного в п. 1.2.1 настоящего Договора.

2.1.2. Оказать услуги по уборке своими силами с использованием собственного оборудования.

2.1.3. Исполнять указания Заказчика о порядке оказания услуг по настоящему Договору.

2.1.4. В ______ срок известить Заказчика об окончании уборки, в том числе в случае ее досрочного окончания, и передать Заказчику оригиналы счета и акта оказанных услуг (Приложение N __, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора).

2.1.5. В течение ________ со дня подписания акта оказанных услуг вывезти за пределы территории, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, принадлежащее Исполнителю оборудование, использовавшееся для оказания услуг по настоящему Договору.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Обеспечить Исполнителю следующие условия для оказания услуг: ________________ не позднее ___________.

2.2.2. Обеспечить доступ сотрудников и оборудования Исполнителя на территорию, указанную в п. 1.1 настоящего Договора.

2.2.3. Оплатить оказанные услуги в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

2.3. Исполнитель вправе:

2.3.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные.

2.3.2. Выполнить работу по настоящему Договору до окончания срока, установленного п. 1.2.2 настоящего Договора (досрочно).

2.3.3. Отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Проверять ход и качество оказываемых услуг по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

2.4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

2.4.3. При наличии претензий к оказанным услугам указать перечень недостатков в акте и согласовать с Исполнителем сроки и порядок их исправления.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена договора составляет _____ (_________) рублей.

3.2. Порядок оплаты:

3.2.1. Аванс в размере _____ (_________) рублей выплачивается Заказчиком в течение _______ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора в следующем порядке: ________________ (варианты: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя).

3.2.2. Сумма в размере _____ (_________) рублей уплачивается Заказчиком в течение _______ дней с момента получения Заказчиком акта оказанных услуг.

3.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

3.4. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия в судебном порядке.

4.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

4.4. Изменение условий Договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

4.5. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

4.6. Стороны обязуются информировать друг друга обо всех изменениях в своих юридических адресах, банковских реквизитах, а также номерах телефонов не позднее чем через _____ дней после их изменения.

4.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

4.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

4.9. Приложения:

1. Задание Заказчика по уборке территории (Приложение N ____).

2. Акт оказанных услуг (Приложение N ___).

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: ______________________________________________________

Исполнитель: ___________________________________________________

________________________________________________________________

Заказчик: Исполнитель: ______________________________ _______________________________ ________________/_____________ ________________/______________ М.П.

г. Москва «___»_________ 201_ г.

ОАО «____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора _______________, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ООО «___________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор на выполнение работ (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по указанию Заказчика выполнить работы по очистке территории ___________________, принадлежащей Заказчику, расположенной по адресу: ____________________, площадью ______, а Заказчик обязуется оплачивать эти работы.

2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему договору. Исполнитель несет ответственность за действия третьего лица, выполняющего работы по настоящему , как за свои собственные.

3. Исполнитель обязан приступить к выполнению обязательств по настоящему договору «___»_________ 201_ года. Срок окончания работ по очистке территории «___»_________ 201_ года.
При готовности территории к сдаче в ______ срок известить об этом Заказчика.

4. Стоимость работ по настоящему Договору составляет _______ (________________) рублей, в том числе НДС 18% - _______ (_________________) руб.

5. Исполнитель выполняет работы, предусмотренные п. 1 Договора на выполнение работ, своими силами с использованием необходимых технических средств, принадлежащих Исполнителю.

6. Объем мусора, подлежащего уборке ___________ (куб. м, тонн и т.п.).

7. Исполнитель обязуется вывезти в ___________ срок со дня подписания акта о приемке работ за пределы территории принадлежащие ему машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, временные здания и сооружения и другое имущество.

8. Заказчик обязан оплатить выполненные работы в срок не позднее ____ со дня подписания акта об услугах, оказанных по настоящему договору.

9. Заказчик обязуется обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Исполнителю или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке в рамках настоящего договора.

10. Заказчик вправе проверять ход и качество выполняемой работы по настоящему договору на выполнение работ.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

11. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

12. К настоящему договору применяются общие положения о подряде (ст. ст. 702 - 729 ГК РФ).

13. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д.

14. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

15. Договор на выполнение работ заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

16. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к Договору. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями Сторон.

17. Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

18. Ссылки на слово или термин в Договоре в единственном числе включают в себя ссылки на это слово или термин во множественном числе. Ссылки на слово или термин во множественном числе включают в себя ссылки на это слово или термин в единственном числе. Данное правило применимо, если из текста Договора не вытекает иное.

19. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну юридического лица, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

20. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники.

21. Уведомления и документы, передаваемые по Договору, направляются в письменном виде по следующим адресам:

21.1. Для Заказчика: _______________________________________________.

21.2. Для Исполнителя: ____________________________________________.

22. Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу для корреспонденции.

23. В случае изменения адресов, указанных в п. 21 договора на выполнение работ и иных реквизитов юридического лица одной из Сторон, она обязана в течение 10 (десяти) календарных дней уведомить об этом другую Сторону, при условии, что таким новым адресом для корреспонденции может быть только адрес в г. Москве, Российская Федерация. В противном случае исполнение Стороной обязательств по прежним реквизитам будет считаться надлежащим исполнением обязательств по Договору.

И т.д...

Весь типовой бланк и образец договора подряда на выполнение работ по уборке территории предлагается для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы документа.

на вывоз жидких бытовых отходов и их очистку

г. ____________ ____________________ 20___ г.

Именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице _______________________________, действующего на основании ___________________ и ________________________________________________ именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице ______________________________________________ действующего на основании _____________________ заключили настоящий Договор на следующих для себя условиях:

1. Предмет договора

1.1 Исполнитель обязан вывозить и канализировать жидкие бытовые отходы (ЖБО), образующиеся в результате деятельности Заказчика, с объекта Заказчика, расположенного по адресу ____________________________________________________________________________.

1.2 Вывоз ЖБО производится по заявке Заказчика

2. Права и обязанности сторон

2.1 Исполнитель обязуется

2.1.1. Оказывать Заказчику услуги по вывозу ЖБО в течении пяти дней со дня поступления заявки к Исполнителю.

2.1.2. Предоставлять Заказчику для оплаты услуг документы, указанные в п.3

2.2 Заказчик обязуется

2.2.1. Заблаговременно подавать заявки на вывоз ЖБО

2.2.2. Обеспечить хранение ЖБО в сборниках, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой решеткой для отделения твердых фракций. Наземная часть сборников ЖБО должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше 0,35 метра от поверхности земли.

2.2.3. Обеспечить освещение, свободный подъезд и возможность производить работу по предоставлению услуг.

2.2.4. Обеспечить правильность заполнения сборников ЖБО, не допускать слива жидкостей, вредных для окружающей среды, ртуть, биологические и радиоактивные вещества, нефтепродукты, взрывоопасные или самовоспламеняющиеся вещества, загрузки осадка из дождеприемников, отстойников, отработанной загрузки адсорбционных фильтров, металлолома, строительного мусора и отходов, не относящихся к ЖБО.

2.3. Исполнитель вправе:

2.3.1. Требовать своевременной оплаты предоставленных услуг в соответствии с их стоимостью, объемом и качеством.

2.3.2. Расторгнуть Договор с Заказчиком при неисполнении последним условий Договора, предупредив об этом Заказчика не менее чем за 15 дней.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Отказаться полностью или частично от услуг Исполнителя, предупредив последнего не менее чем за 15 дней.

2.4.2. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг или во время их оказания стало очевидным, что их исполнение не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания услуг, Заказчик вправе по своему выбору:

• назначить Исполнителю новый срок, в течении которого последний должен приступить к оказанию услуг.
• расторгнуть договор об оказании услуг.

3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. По окончанию работ, стороны подписывают акт выполненных работ.

3.2. Стоимость вывоза ЖБО на момент заключения договора - ____________ руб.с учетом НДС, за один рейс вывоза.

3.3. Исполнить оставляет за собой право изменения стоимости вывоза и очистки ЖБО, в случае изменения цен на энергоносители, топливо, МРОТ и т.п.

3.4. Уплата Заказчиком цены Договора производится на основании выставленных ему счетов со стороны Исполнителя, путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в течение 5 дней с момента вручения счета на оплату.

4. Ответственность сторон

4.1. Заказчик отвечает за соответствие ЖБО требованиям п.2.2.5

4.2. В случае обнаружения загрязняющих веществ с превышением допустимых концентраций (ДК), установленных в Приложении № 1 к настоящему договору, размер платы за вывоз ЖБО и их очистку устанавливается в двукратном размере стоимости и исчисляется месячным периодом времени в котором обнаружено такое нарушение.

4.3. В случае обнаружения веществ, запрещенных к сбросу, размер платы устанавливается в пятикратном размере стоимости и исчисляется месячным периодом времени в котором обнаружено такое нарушение.

4.4. При неисполнении Заказчиком обязанностей согласно п.2.2.2 - 2.2.5 Исполнитель вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем.

5. Заключительные положения

5.1 Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до______________года. По истечению срока действия Договора, он считается продленным на неопределенный срок до той поры, пока одна из сторон не заявит своего ходатайства о его расторжении.

5.2. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью Договора. Никакие устные договоренности сторон не имеют силы.

5.3. Споры и разногласия по Договору, стороны разрешают путем переговоров, а в случае не достижения соглашений в Арбитражном суде ___________________________.

6. Адреса и банковские реквизиты сторон

Исполнитель ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи и печати сторон

Исполнитель Заказчик

_________________/____________ _________________/____________

“____”_____________20__ г. “____”___________20__ г.

Приложение № 1

к договору на вывоз жидких бытовых отходов и их очистку № ______ __

от __________________________

ДОГОВОРА № ___

на исполнение заказа

г. Москва «___» ________ 2017 г.

______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующей на основании Положения и Доверенности № 17 от 14 апреля 2014 года, с одной стороны, и ____________________ (для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма, ОГРН, место нахождения; для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); для физических лиц - фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона, на основании решения Конкурсной комиссии Протокол № ___________________ от «___» ________ 201 года заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. 1. Предмет и цель договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется выполнитьработы по очистке кровли по периметру на ширину 1,5 м от края от снега, сосулек и наледи ___________________________ , согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и Смете выполнения работ (Приложение № 2), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы по ценам, указанным в настоящем договоре.

1. 2. Цена договора.

2.1. Цена Договора составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, В ТОМ ЧИСЛЕ НДС - _____%, _______ (______) РУБЛЕЙ __ (___) КОПЕЕК (далее - Цена Договора).

2.2. Цена Договора включает общую стоимость всех услуг, уплачиваемую Заказчиком Исполнителю за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг по Договору.

2.3. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетные счет Исполнителя, указанный в ст. 7 настоящего Договора.

2.4. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в ст. 7 настоящего Договора.

2.7. Оплата Цены Договора производится Заказчиком на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта выполненных работ (приложение №3 настоящего Договора) в течение 10-ти (десяти) банковских дней. Если работы в отчетный период (месяц) не проводились в связи с отсутствием осадков - оплата за этот период (месяц) не проводится. Оплата за последний месяц будет произведена с отсрочкой на 180 дней, до момента возмещения убытков, которые будут обнаружены в этот период.

2.8. В случае выявления Заказчиком несоответствий представленных документов условиям договора, он вправе не производить оплату услуг до момента предоставления Исполнителем документов, оформленных надлежащим образом.

1. 3. Срок оказания услуг.

3.1.Срок выполнения работ: с декабря 2016 г. по марта 2017 г.

1. 4. Обязательства сторон и качество выполненных работ.

4.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием.

4.2. Исполнитель обязан соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика, а так же установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности. Ответственность за безопасную организацию работ и наличие средств индивидуальной защиты персонала Исполнителя несет Исполнитель.

4.3. Исполнитель обязан проводить работы без нарушения функционального назначения здания (без отселения и нарушения графика и ритма работ сотрудников Филиала).

4.4. Исполнитель обязан проводить работы в часы, согласованные с Заказчиком и обязан проводить работы под руководством своего ответственного представителя.

4.5. Исполнитель представляет список сотрудников, привлекаемых для выполнения работ, согласованный с главным инженером Филиала.

4.6. Исполнитель обязан, при обоснованном требовании Заказчика, обеспечить немедленную замену персонала, ненадлежащим образом оказывающего услуги.

4.7. Исполнитель обязан приложить к договору все копии действующих наряд-допусков на производство высотных работ, копии альпинистских книжек своих сотрудников, которые выполняют работы на объекте Заказчика. Все копии с печатью и подписью Исполнителя оформляются в виде приложений к Договору.

4.8. Исполнитель обеспечивает своих сотрудников всем необходимым инструментом, материалами и оборудованием для выполнения договора.

4.9. Все сотрудники Исполнителя должны пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда.

4.10. Заказчик не несет ответственность за действия представителей Исполнителя при проведении работ на территории Филиала.

4.11. Заказчик обязуется своевременно принимать и оплачивать работы.

4.12. Исполнитель обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности проведения работ. Исполнитель несет полную ответственность за нарушение указанных требований.

4.13. Исполнитель обязан выполнять все предписания надзорных органов.

4.14. Заказчик принимает все меры для удаления от фасадов зданий автотранспорта. В случае нахождения во время производства работ в опасной зоне падения сосулек и льда автотранспорта, Исполнитель оставляет за собой право на данном участке работы не производить, а ответственность за повреждения автотранспорта и наложенные в связи этим взыскания органов технического контроля не несет.

4.15. Исполнитель обязан проводить уборку своего рабочего места.

4.16. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем по данному Договору.

4.17. Исполнитель работ несет полную ответственность за целостность кровли и системы водостоков в период выполнения работ, и в течение срока выполнения работ гарантирует целостность кровли и системы водостоков.

4.18. Исполнитель работ несет ответственность за целостность наружных блоков сплит-систем и трасс, находящихся на внешних стенах здания во время выполнения работ. В случае повреждения этого оборудования Исполнитель устраняет неполадки за свой счет.

1. 5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

5.1. При нарушении сроков выполнения работ, установленных договором, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% от стоимости договора за каждый день задержки выполнения обязательства, но не более 5% его стоимости.

5.2. При нарушении Заказчиком сроков проведения платежей за исполненное обязательство, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в соответствии с требованиями действующего законодательства, но не более 5% суммы платежа. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, если задержка произошла по вине Исполнителя.

5.3. Неустойка и штраф исчисляются, исходя из стоимости обязательства без учета НДС, и уплачиваются виновной стороной на основании письменной претензии и выставленного ей другой стороной счета. Претензия и счет высылаются в адрес виновной стороны заказной почтой по адресу, указанному стороной в настоящем договоре.

5.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами, содержащими нормы гражданского права.

5.5. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае, когда стороны не пришли к соглашению, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию - 10 дней с момента ее получения заказным письмом.

1. 6. Заключительные положения.

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по день фактического исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, включая исполнение гарантийных обязательств.

6.2. Настоящий договор подлежит обязательной регистрации в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они выполнены в письменной форме, подписаны сторонами и зарегистрированы в Реестре.

6.4. Все изменения условий настоящего Договора (за исключением реквизитов Сторон), отраженные в переписке, протоколах и др. становятся обязательными для Сторон при условии отражения их в соответствующих дополнительных соглашениях (п.7.2).

6.5. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического или почтового адреса, названия, банковских реквизитов она обязана в течение 7 дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон включая Приложение №1, № 2, № 3.

1. 7. Адреса и реквизиты сторон

Приложение № 3

к договору

№___ от «___» ______ 20__ г.

ФОРМА

АКТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Москва «___» _________ 20___ г.

_____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующей на основании Положения и Доверенности № 17 от 14 апреля 2014 года, с одной стороны, и ____________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором №_________ от «____» _____________ 20__ г. (далее - договор) Исполнитель выполнил обязательства по оказанию услуг по очистке кровли по периметру на ширину 1,5 м от края от снега, сосулек и наледи Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЦАО города Москвы.

2. Фактическое качество услуг соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

3. Вышеуказанные услуги, согласно Договора должны быть выполнены «___» ____________ 20___ г., фактически выполнены «____»__________ 20___ г.

4. Недостатки услуг: (выявлены/не выявлены)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Результаты работ по Договору:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Приложение № 1

к договору

№___ от «___» ______ 20__ г.

Техническое задание

на проведение работ по очистке кровли от снега, сосулек и наледи __________ по адресу:

______________________________

1.Исполнитель своими силами, средствами и материалами выполняет работы по очистке кровли на расстоянии 1,5 метра от края, а также с карнизов, козырьков и навесного оборудования стен здания, от снега, сосулек и наледи. Уборка снега и льда после выполнения работ по периметру здания _______________

Административное 4-х этажное здание имеет двухскатную крышу, кровля металлическая оцинкованная, имеет ограждение по периметру здания. Протяженность очищаемой кровли по периметру здания составляет 164 п.м., козырек центрального входа - 15 кв.м, козырек входа в лабораторию и козырек внутреннего входа со двора в административное здание - 12 кв.м.

2. Сроки оказания услуг:с момента заключения договора на 3 месяца.

3. Основные требования к выполнению работ.

3.1. Очистка кровли от снега, наледи и сосулек осуществляется без ограничения количества чисток, по мере их накопления. Работы выполняются по мере накопления снежного покрова в течение 1 рабочего дня, с момента подачи заявки Заказчиком по телефону либо иным способом.

3.2. Очистка снега, наледи и сосулек производится по периметру кровли на расстоянии 1,5 м от края, а также свесов, карнизов, козырьков, навесного оборудования и воронок.

3.3. Очистка осуществляется с соблюдением норм охраны труда и техники безопасности. Ответственным за технику безопасности является Исполнитель.

3.4. Независимо от уклона крыш, очистка их от снега и наледи осуществляется при обязательном применении рабочими Исполнителя испытанных страховочных систем и прочной страховочной веревки. Работники Исполнителя должны иметь нескользящую обувь.

3.5. Исполнитель обязан принять меры предосторожности, обеспечивающие безопасность, при этом опасные зоны должны быть ограждены на ширину возможного падения снега и льда. На время работы Исполнитель выставляет дежурных.

3.6. Очистка кровель зданий от снега и льда должна производиться только деревянными или пластмассовыми лопатами. Применение для этих целей металлических лопат, ломов, топоров и прочее, недопустимо во избежание повреждения кровли.

3.7. После очистки Исполнителю необходимо проверить состояние кровли на предмет повреждений, которые должны быть немедленно устранены силами и средствами Исполнителя.

3.8. Исполнитель должен предоставлять ежедневно по рабочим дням, а также в случае необходимости, в выходные или праздничные дни не менее 2 сотрудников для выполнения работ по очистке снега и наледи с крыш.

4. Требования к Исполнителю.

4.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, СНиП и СанПиН.

4.2. Исполнитель обязан приложить к договору все копии действующих наряд-допусков на производство высотных работ, копии альпинистских книжек своих сотрудников, которые выполняют работы на объекте Заказчика. Все копии с печатью и подписью Исполнителя оформляются в виде приложений к Договору.

4.3. Исполнитель обязан соблюдать правила поведения и внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика, а так же установленные требования охраны труда, пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению экологической безопасности. Ответственность за безопасную организацию работ и наличие средств индивидуальной защиты персонала Исполнителя несет Исполнитель.

4.4. Исполнитель обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности проведения работ. Исполнитель несет полную ответственность за нарушение указанных требований.

4.5. Исполнитель обязан выполнять все предписания надзорных органов.

4.6. Исполнитель обязан в случае причинения вреда имуществу Заказчика, его сотрудникам или третьим лицам при проведении работ, услуг, возместить убытки в полном объеме.

4.7. Исполнитель обязан, при обоснованном требовании Заказчика, обеспечить немедленную замену персонала, ненадлежащим образом оказывающего услуги.

4.8. Исполнитель обязан проводить работы без нарушения функционального назначения здания (без отселения и нарушения графика и ритма работ сотрудников Филиала).

4.9. Исполнитель обязан проводить работы в часы, согласованные с Заказчиком.

4.10. Исполнитель обязан проводить работы под руководством своего ответственного представителя.

4.11. Исполнитель обязан проводить уборку своего рабочего места.

4.12. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем по данной котировке.

4.13. Исполнитель представляет список сотрудников, привлекаемых для выполнения работ, согласованный с главным инженером Филиала. Список с контактными телефонами сотрудников Исполнителя оформляется приложением к Договору.

4.14. Исполнитель обеспечивает своих сотрудников всем необходимым инструментом, материалами и оборудованием для выполнения договора.

4.15. Все сотрудники Исполнителя должны пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда.

4.16. Заказчик не несет ответственность за действия представителей Исполнителя при проведении работ на территории Филиала.

4.17. Исполнитель работ по данному техническому заданию несет полную ответственность за целостность кровли и системы водостоков в период выполнения работ, и в течение 7-ми месяцев гарантирует целостность кровли и системы водостоков.

г. __________ __________ г.

Общество с ограниченной ответственность "_____________", именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора _______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

В лице ____________________________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор, в дальнейшем "Договор" о нижеследующем:

1. Предмет Договора:

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнять указанные в настоящем Договоре работы, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем Договоре.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу:

1.2.1. Прочистка трубопровода ХФК по адресу: ____________________

2. Сроки выполнения работ.

2.1.Датой начала работ является дата подписания Договора.

2.2. Окончание работ - не позднее 3 (три) рабочих дней с момента подписания Договора.

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Осуществлять качественное, своевременное и безопасное выполнение работы в соответствии с действующими в РФ нормами и правилами по технике безопасности и противопожарной безопасности при проведении работ.

3.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Приостановить работы, если в процессе выполнения работ выявится нецелесообразность их продолжения или невозможность дальнейшего выполнения, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления работ.

3.2.2. Привлечь Субподрядчика к исполнению работ, указанных в п. 1.2.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Обеспечить свободный и безопасный доступ к колодцам, приемным решеткам и другим входам (выходам) трубопровода, подлежащего очистке.

3.3.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика Акта выполненных работ, при отсутствии претензий к качеству оказанных Подрядчиком работ подписывать вышеуказанный Акт и возвращать один экземпляр Подрядчику, либо письменно представлять мотивированные отказы от их подписания.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4. Цена Договора.

4.1. Стоимость работ Подрядчика, предоставленных по настоящему Договору согласно п.1.2. составляет:

4.1.1. Стоимость прочистки трубопровода ХФК составляет 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, включая НДС.

4.2. Оплата производится путем перечисления 100% денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (пять) банковских дней после подписания акта выполненных работ.

4.3. В случае необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных условиями настоящего Договора, стоимость дополнительных работ определяется по договоренности между Заказчиком и Подрядчиком, оплачиваются отдельным счетом.

4.4. Стоимость работ может быть изменена по соглашению сторон и зафиксирована дополнительным соглашением к настоящему Договору.

5. Ответственность.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств каждая из Сторон несет ответственность самостоятельно в пределах обстоятельств в соответствии с Российским законодательством и Договором.

5.2. В случае задержки оплаты стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от неоплаченной суммы.

6. Порядок рассмотрения споров.

6.1. Споры и разногласия, возникающие при выполнении условий настоящего Договора, решаются путём проведения совместных переговоров и оформляются письменно. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

7. Досрочное расторжение Договора.

7.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии предварительного письменного уведомления другой Стороны с указанием причин расторжения по почте.

7.2. Расторжение настоящего Договора осуществляется Сторонами в соответствии с законодательством РФ. При расторжении Договора, а так же при временном приостановлении работ по инициативе одной из Сторон, завершенная работа передается по акту обмера фактически выполненных работ на момент передачи, после чего Заказчик производит расчеты с Подрядчиком за выполненные работы.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств..

8.2. Окончание срока действия настоящего Договора не прекращает неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств Сторон.

9. Заключительные положения.

9.1. Любые изменения и дополнения настоящего Договора действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

9.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы, по одной для каждой из Сторон.