Standardvariante Verträge von der Website des UnternehmensASK Lawyer Quality - Qualitätskontrolle von Bauarbeiten, technische Überwachung, Überprüfung von Kostenvoranschlägen

VEREINBARUNG Nr.

bezahlte Dienste ( monatliche Gebühr)

Moskau "" _____________ 2006

Beteiligt sich an der Zwischenabnahme abgeschlossener Etappen, leistet die koordinierenden Unterschriften in den Abnahmeakten der durchgeführten Arbeiten;

2.1.2. Berichten Sie dem Kunden auf Anfrage alle Informationen über den Fortschritt der Ausführung des Auftrags im Rahmen dieser Vereinbarung.

2.1.3. Respektieren Sie die Vertraulichkeit von Informationen, die dem Auftragnehmer im Rahmen der Erfüllung von Verpflichtungen aus diesem Vertrag bekannt wurden.

2.2. PFLICHTEN DES KUNDEN

2.2.1. Dem Auftragnehmer rechtzeitig alle erforderlichen Daten zur Verfügung stellen,

Informationen, Dokumente im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Vereinbarung sowie dem Auftragnehmer eine Vollmacht für das Recht zur Kontrolle der Arbeitskosten zu erteilen.

2.2.2. Leisten Sie bis zum ______ eines jeden Monats eine monatliche Vorauszahlung an den Auftragnehmer gemäß Abschnitt 3 dieser Vereinbarung.

2.2.3. Gewähren Sie dem Auftragnehmer Zugang zu dem in Abschnitt 1.2 angegebenen Objekt. eigentliche Vereinbarung.

2.2.4. Respektieren Sie die Vertraulichkeit von Informationen, die dem Kunden im Rahmen dieser Vereinbarung bekannt geworden sind.

3. HÖHE DER VERGÜTUNG

3.1. Die Zahlung für Vergütungsleistungen an den Auftragnehmer im Rahmen dieses Vertrages erfolgt monatlich und beträgt ________________________________________________ NDS wird nicht angezeigt.

3.2. Bei unverschuldeter Überschreitung der Fristen für die Durchführung von Bau- und Montagearbeiten am Objekt durch den Auftragnehmer erfolgt die Vergütung der Leistungen des „Quality Advocate“ gemäß Ziffer 3.1. eigentliche Vereinbarung.

3.3. Verzögert sich die Zahlung für Dienstleistungen an den Auftragnehmer um mehr als drei Werktage, unter Berücksichtigung der in Ziffer 2.2.3 genannten Anzahl von Zahlungen, stellt der Auftragnehmer die Arbeit ein.

3.4. Bei einer wesentlichen Änderung des Leistungsumfangs und der Handlungen des Auftragnehmers im Rahmen dieses Vertrages wird die Höhe der in Ziffer 3.1. dieser Vereinbarung unterliegt der Überarbeitung im Rahmen der zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer geschlossenen Zusatzvereinbarung.

4. VERTRAGSLAUFZEIT

4.1. Diese Vereinbarung tritt ab dem Zeitpunkt ihrer Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft und ist gemäß der in Ziffer 1.4 angegebenen Frist gültig.

4.2. Der Auftragnehmer beginnt mit der Ausführung der Arbeiten im Rahmen des Vertrags nach Vorauszahlung der angemessenen Vergütung gemäß Ziffer 3.1. eigentliche Vereinbarung.

4.3. Im Falle des Ablaufs der in Ziffer 1.4. Die Parteien vereinbarten eine mögliche Verlängerung dieses Vertrages für die Kosten der internen Reparatur- und Endbearbeitungsarbeiten

5. VERFAHREN ZUR BEENDIGUNG DER VEREINBARUNG

5.1. Dieser Vertrag kann im gegenseitigen Einvernehmen der Vertragsparteien vorzeitig gekündigt werden, wenn eine der Vertragsparteien ihren Verpflichtungen nicht nachkommt.

5.2. Jede der Parteien, die beabsichtigt, die Erfüllung von Verpflichtungen aus diesem Vertrag zu verweigern, ist verpflichtet, dies der anderen Partei mindestens 2 Werktage im Voraus schriftlich unter der im Vertrag angegebenen Adresse mitzuteilen.

6. VERANTWORTUNG DER PARTEIEN

6.1. Jede der Vertragsparteien muss ihre Verpflichtungen in angemessener Weise erfüllen und der anderen Vertragspartei jede erdenkliche Unterstützung zukommen lassen. Die Partei, die gegen ihre Verpflichtungen aus dem Vertrag verstoßen hat, muss diese Verstöße unverzüglich beseitigen.

6.2. Der Auftraggeber entbindet den Auftragnehmer zunächst von der Verpflichtung, an den Beziehungen des Auftraggebers zu Dritten in Bezug auf den Gegenstand dieses Vertrages teilzunehmen, sofern dies nicht ausdrücklich vorgesehen ist aktuelle Gesetzgebung Rf.

6.3. Der Auftragnehmer hat das Recht, die Erfüllung der Bedingungen dieses Vertrages zu verweigern, wenn der Auftraggeber die Bedingungen des Vertrages nicht einhält.

6.4. Der Auftragnehmer ist nicht verantwortlich für Schlussfolgerungen, die aufgrund von Unterlagen und Informationen des Auftraggebers gezogen werden und falsche Angaben enthalten.

6.5. Die Einwände des Auftraggebers gegen den Inhalt des Berichts ganz oder teilweise können nicht als Grund für die Auflösung des Vertrages oder die Verweigerung der Annahme und Bezahlung der Arbeit angesehen werden.

7. STREITBEILEGUNG

7.1. Alle Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten, die sich aus dieser Vereinbarung oder im Zusammenhang damit ergeben können, werden die Parteien durch Verhandlungen beilegen.

7.2. Wird keine Einigung erzielt, werden Streitigkeiten gemäß der Gesetzgebung der Russischen Föderation beigelegt.

8. SONSTIGE BEDINGUNGEN

8.1. Diese Vereinbarung wird in 2 Exemplaren unterzeichnet, eines für jede der Parteien, und beide Exemplare haben die gleiche Rechtskraft.

8.2. Alle Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung müssen schriftlich erfolgen und von beiden Parteien unterzeichnet werden.

8.3. Die Parteien sind verpflichtet, sich gegenseitig unverzüglich über Änderungen ihres Standorts, ihrer Telefonnummern und anderer Angaben zu informieren.

8.4. Der Bauvertrag nach Ziffer 1.3. dieser Vereinbarung ist ein integraler Bestandteil dieser Vereinbarung.

9. RECHTLICHE ANSCHRIFTEN UND ANGABEN ZU DEN PARTEIEN

KUNDENFÜHRER:

„Qualitätsanwältin“

VOLLSTÄNDIGER NAME. ________________ Moskau, st. Baschilowskaja,

Reisepass: Haus 19

Ausgestellt: ____________ r/s

In Moskau

_______________ COR.\S

« » ___________ 200 g.

Wohnort: General Manager

_________________________

_________________________

___________ /________________/ _______________ //

Sofern sich aus dem Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt und der Art der Beziehung nichts anderes ergibt, ist der Auftraggeber daher verpflichtet, dem Auftragnehmer den vereinbarten Preis zu zahlen, nachdem die Gegenpartei die vertraglichen Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt hat (d die Erbringung von Dienstleistungen). Der Auftragnehmer hat das Recht, vom Auftraggeber nur in Fällen und in der im Gesetz oder im Vertrag festgelegten Höhe eine Anzahlung oder Anzahlung zu verlangen (Artikel 711 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russischen Föderation). In anderen Fällen gewährt die Nichterfüllung der Verpflichtung des Auftraggebers zur Zahlung eines Vorschusses dem Auftragnehmer die in Absatz 2 der Kunst vorgesehenen Rechte. 328 des Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation. Absatz 2 der Kunst. 781 des Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation sieht vor, dass im Falle der Unmöglichkeit der Leistung durch Verschulden des Kunden die Dienstleistungen in voller Höhe zu zahlen sind (Beschlüsse des Schiedsgerichts des Nordwestbezirks vom 13.05.2016 N F07- 2670 / 16, Schiedsgericht des Bezirks Moskau vom 09.03.2016 N F05- 1612/16).

Vertrag für Dienstleistungen

Der Kunde bezahlt die Dienstleistungen in der folgenden Reihenfolge (wählen Sie das gewünschte / es ist möglich, ein anderes Zahlungsverfahren festzulegen): einen Teil der Kosten der Dienstleistungen in Höhe von () Rubel, einschließlich Mehrwertsteuer () Rubel, zahlt der Kunde vor Beginn der Erbringung der Dienstleistungen durch den Auftragnehmer (Vorauszahlung), den verbleibenden Teil der Kosten der Dienstleistungen in Höhe von () Rubel, einschließlich Mehrwertsteuer () Rubel, zahlt der Kunde innerhalb von Tagen nach der Unterzeichnung durch die Parteien der Bescheinigung über die Abnahme und Lieferung der erbrachten Leistungen. 3.3. Alle Abrechnungen im Rahmen des Vertrages erfolgen bargeldlos durch Überweisung Geld auf das vom Auftragnehmer angegebene Abrechnungskonto. Die Zahlungsverpflichtungen des Auftraggebers gelten am Tag der Gutschrift auf dem entsprechenden Konto der Bank des Auftragnehmers als erfüllt.

Welche Fehler werden am häufigsten bei der Formulierung des Vergleichsverfahrens gemacht? 4. Verantwortung der Parteien 4.1. Bei Verletzung der Bedingungen für die Bereitstellung von Diensten (S.

Dienstvertrag: Bedingungen, Verfahren für Abschluss und Kündigung

Eine Partei einer Verpflichtung. 5.3.3. Um das Volumen der Dienstleistungen und Beträge im Rahmen dieser Vereinbarung nach oben oder unten zu ändern, wird nach vorheriger Vereinbarung mit der anderen Partei gleichzeitig eine zusätzliche Vereinbarung zu dieser Vereinbarung erstellt und unterzeichnet, die ein wesentlicher Bestandteil dieser Vereinbarung ist. 6. Verantwortung der Parteien im Rahmen dieser Vereinbarung 6.1 Die Parteien haften für die Nichterfüllung von Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung gemäß geltendem Recht Russische Föderation. 6.2 Bei nicht rechtzeitiger Erbringung von Dienstleistungen aufgrund seines Verschuldens gemäß Anhang Nr. 1 dieses Vertrages zahlt der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,01 % der Kosten des nicht nachgewiesenen Leistungsumfangs, beginnend ab dem 3. (dritten) Tag der Verspätung, jedoch nicht mehr als 5 (fünf) % der Vertragssumme gemäß Ziffer 2 dieser Vereinbarung.

Die Rechte und Pflichten der Parteien bei der Erbringung von Verbraucherdiensten werden durch das Gesetz „Über den Schutz der Verbraucherrechte“ sowie die Vorschriften für Verbraucherdienste geregelt. In den meisten Fällen wird eine Vereinbarung über die Erbringung von Dienstleistungen schriftlich erstellt, obwohl auch eine mündliche Vereinbarung zwischen Bürgern zulässig ist, wenn die Kosten für Dienstleistungen 10.000 Rubel nicht überschreiten. Bei haushaltsnahen Dienstleistungen kann eine Vereinbarung über deren Erbringung sowohl in Standardform als auch durch Ausfüllen einer Quittung erstellt werden.

Beachtung

Gleichzeitig muss es notwendigerweise alle wesentlichen Vertragsbedingungen widerspiegeln. Ob Haushaltsdienst unmittelbar im Beisein des Auftraggebers erfolgt, genügt die Ausstellung einer Kassenquittung oder eines anderen die Zahlung bestätigenden Dokuments durch den Auftragnehmer. mit leer Standardvertrag Dienstleistungen finden Sie auf unserer Website.

Regeln und Verfahren für die Zahlung im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags

• Vertrag für Dienstleistungen
• Preis- und Abrechnungsvertrag für die Erbringung von Dienstleistungen
• Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen
• Ein Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen: Wie man fehlerfrei erstellt
• Zahlungsverfahren im Rahmen der Servicevereinbarung
• Das Zahlungsverfahren im Rahmen des Dienstleistungsvertrags
• Zahlungsverfahren im Servicevertrag

Regeln und Verfahren für die Zahlung im Rahmen eines Dienstvertrags Aufwandsentschädigung – wie spiegelt sich ihr Wert im Vertrag wider? In den Bedingungen für das Verfahren zur Abrechnung im Rahmen eines Dienstleistungsvertrags kann eine Verpflichtung zur Erstattung der Kosten des Auftragnehmers enthalten sein (Artikel 709 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs).

3. Zahlungsbedingungen für Dienstleistungen im Rahmen dieser Vereinbarung

Bei Zahlungsverzug für die in diesem Vertrag vorgesehenen Leistungen zahlt der Auftraggeber dem Auftragnehmer ab dem 3. (dritten) Tag des Verzugs eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,01 % des Werts des unbezahlten Betrags der Schlusszahlung , jedoch nicht mehr als 5 (fünf) % des Betrags dieser Vereinbarung gemäß Absatz 2 dieser Vereinbarung. 6.4 Die Zahlung von Vertragsstrafen entbindet die schuldige Partei nicht von der Erfüllung der Verpflichtungen aus diesem Vertrag. 6.5 Die Parteien treffen alle Maßnahmen zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag und haften für deren Nichterfüllung. Maßnahmen der Verantwortung der Vertragsparteien, die in diesem Abkommen nicht vorgesehen sind, werden in Übereinstimmung mit den auf dem Territorium der Russischen Föderation geltenden Normen des Zivilrechts angewendet. Kunde () Auftragnehmer () 6.6.

Muster Servicevertrag (Standardformular)

Standardvertragsform für die Erbringung von Dienstleistungen » » 201 Romashka LLC, im Folgenden als "Kunde" bezeichnet, vertreten durch CEO, die auf der Grundlage der Charta handelt, einerseits und Odnodnevka LLC, im Folgenden als "Auftragnehmer" bezeichnet, vertreten durch den Direktor, der auf der Grundlage der Charta handelt, andererseits haben diesen Vertrag am geschlossen folgendes: Welche Fehler werden am häufigsten in der Präambel des Vertrages gemacht 1. Gegenstand des Vertrages 1.1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber Dienstleistungen (im Folgenden Dienstleistungen genannt) zu erbringen, die in der Liste der erbrachten Dienstleistungen aufgeführt sind, die Bestandteil des Vertrages (Anlage Nr. 1) ist, und der Auftraggeber verpflichtet sich, diese Dienstleistungen zu bezahlen. 1.2. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Leistungen persönlich zu erbringen. 1.3. Die Bedingungen für die Erbringung der Dienstleistungen sind in der Liste der erbrachten Dienstleistungen (Anlage Nr. 1) festgelegt.

Welche Fehler werden am häufigsten beim Vertragsgegenstand gemacht? 2. Reihenfolge der Lieferung und Abnahme der Leistungen 2.1.
Gesellschaft mit beschränkter Haftung „IT-Expert“ (LLC „IT-Expert“), im Folgenden als „Auftragnehmer“ bezeichnet, vertreten durch den Direktor Murzin Alexey Nikolaevich, der auf der Grundlage der Satzung handelt, und (Name der Organisation), auf die im Folgenden Bezug genommen wird als „Kunde“, vertreten durch , handelnd auf der Grundlage von (Position, vollständiger Name), gemeinsam als die „Parteien“ und einzeln als die „Partei“ bezeichnet, haben diese Vereinbarung geschlossen (im Folgenden als „Vereinbarung“ bezeichnet). ") wie folgt:

1. Gegenstand dieser Vereinbarung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Leistungen für die Umsetzung zu erbringen Software(CRM-Systeme) und der Kunde diese akzeptiert und bezahlt. Die Phasen und Bedingungen der gemeinsamen (Typ-) Maßnahmen des Auftragnehmers und des Auftraggebers sind in Anhang Nr. 1 angegeben, der Bestandteil dieses Vertrages ist.

Mögliche Zahlungsoptionen im Rahmen des Vertrages

Rechte beider Parteien 5.3.1. Verlangen Sie von der anderen Partei die Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag. Die Zahlungsreihenfolge im Dienstleistungsvertrag Zu diesen Bedingungen gehören in der Regel Bedingungen darüber, wer die erforderlichen Materialien kauft, das Zahlungs- und Abnahmeverfahren, die Qualitätssicherung der geleisteten Arbeit, das Ablaufdatum, Dokumente und Zubehör Die Bedingung über den Preis der erbrachten Dienstleistungen ist keine wesentliche Bedingung. In Ermangelung einer solchen Bedingung im Vertrag bestimmt sich der Preis nach den Regeln von Cl.

3 kunst. 424 1 Art.-Nr. 161 GB).

• Der Vertrag unterliegt den allgemeinen Vertragsbestimmungen (Art. Art. 702 - 729 des Bürgerlichen Gesetzbuches) und den Bestimmungen über den Inlandsvertrag (Art. Art.

So erstellen Sie einen Servicevertrag

Bei der Erbringung der Dienstleistungen legt der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Bescheinigung über die Abnahme und Lieferung der erbrachten Dienstleistungen (Anlage Nr. 2) in zweifacher Ausfertigung zur Unterzeichnung vor. 2.2. Innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Abnahmebescheinigung für die erbrachten Leistungen ist der Auftraggeber verpflichtet, diese zu unterzeichnen und dem Auftragnehmer in einer Ausfertigung zuzusenden oder bei Mängeln gegenüber dem Auftragnehmer eine begründete Unterschriftsverweigerung zu erteilen. 2.3. Bei Vorliegen von Mängeln verpflichtet sich der Auftragnehmer, diese innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der entsprechenden Beanstandungen des Auftraggebers zu beseitigen.
2.4. Dienstleistungen gelten als erbracht, sobald die Parteien die Bescheinigung über die Abnahme und Lieferung der erbrachten Dienstleistungen unterzeichnet haben. 3. Vertragspreis und Zahlungsverfahren 3.1. Die Gesamtkosten der Dienste betragen () Rubel, einschließlich Mehrwertsteuer () Rubel. 3.2.
Vertrag Auftragnehmer und Kunde Vorauszahlung im Rahmen des Vertrags – 40 % Nach Ausführung durch den Kunden Eingang der Zahlung auf das Abrechnungskonto des Auftragnehmers Installation des CRM-Systems des Kunden (8 Personen) in Höhe von vier akademischen Stunden Innerhalb von zwei Werktagen nach Installation und Konfiguration des CRM-Trainings der Benutzer des Auftraggebers wurde vom Auftragnehmer durchgeführt Endabrechnung im Rahmen des Vertrags - 60 % Nach Fertigstellung durch den Auftraggeber gemäß Ziffer 3.2 dieses Vertrages Zahlungseingang auf dem Abrechnungskonto des Auftraggebers des Auftragnehmers Technischer Support, Beratung Innerhalb von drei Wochen ab dem Datum der Unterzeichnung dieses Vertrags Technische Unterstützung und Beratung Auftragnehmer Kunde: (Position) (Unterschrift) (vollständiger Name) М.П.

Ein Servicevertrag wurde abgeschlossen. Abrechnungen im Rahmen des Vertrages führe ich per Banküberweisung durch, der Betrag ist jeden Monat unterschiedlich und wird vom Vertrag prozentual festgelegt. Der Nachweis der bargeldlosen Abrechnung mit dem Auftragnehmer ist für mich als Auftraggeber ein Kontoauszug. Aber um Ansprüche des Auftragnehmers zu vermeiden, möchte ich jeden Monat eine papierbasierte Abrechnungsurkunde mit ihm unterschreiben. Welches Dokument ist ein überzeugendes Argument für das Gericht - die monatliche Quittung des Auftragnehmers oder ein anderes Dokument, das bestätigt, dass der Auftragnehmer eine monatliche Zahlung von mir im Rahmen des Vertrags erhalten hat (Geld wird von der Bankkarte des Kunden an überwiesen). Bankkarte Testamentsvollstrecker)?

Antworten

Eine Möglichkeit, davon zu profitieren unternehmerische Tätigkeit aufgeführt in Absatz 1 von Artikel 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Russischen Föderation ist die Erbringung von Dienstleistungen.

Bei einem Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt verpflichtet sich der Auftragnehmer, im Auftrag des Auftraggebers Dienstleistungen zu erbringen (bestimmte Handlungen auszuführen oder bestimmte Tätigkeiten auszuführen), und der Auftraggeber verpflichtet sich, für diese Dienstleistungen zu bezahlen (Artikel 779 des Zivilgesetzbuch der Russischen Föderation).

Die Regeln des Kapitels 39 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russischen Föderation sollen eine umfangreiche, unbegrenzte Liste von Dienstleistungen regeln und gelten für Verträge über die Erbringung von Kommunikationsdiensten, medizinischen, veterinärmedizinischen, Wirtschaftsprüfungs-, Beratungs-, Informationsdiensten, Schulungsdiensten, touristische Dienstleistungen und andere, mit Ausnahme von vertraglich erbrachten Dienstleistungen:

§ Vertrag;

§ Durchführung von Forschungs-, Entwicklungs- und technologischen Arbeiten;

§ Transport;

§ Transport-Expedition;

§ Bankdepot;

§ Bankkonto;

§ Berechnungen;

§ Lager;

§ Anweisungen;

§ Provisionen;

§ treuhänderische Vermögensverwaltung.

Die Normen des Bürgerlichen Gesetzbuches der Russischen Föderation sehen die Möglichkeit vor, auf Verträge über die Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt eine Reihe von Vertragsbestimmungen anzuwenden, wenn dies den Besonderheiten des Vertrages nicht widerspricht.

Beim Abschluss von Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt sollten die Parteien eine Reihe zwingender Bedingungen vereinbaren und eine Reihe von Umständen im Zusammenhang mit den Steuerrisiken der Organisation prüfen.

Das Bürgerliche Gesetzbuch der Russischen Föderation enthält keine besonderen Regeln für die Form eines Vertrags über die Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt. Wenden wir uns daher zu allgemeine Bestimmungen Zivilrecht. Gemäß Artikel 161 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russischen Föderation müssen sie in einfacher Weise durchgeführt werden Schreiben, mit Ausnahme notariell beurkundeter Geschäfte:

§ Transaktionen juristischer Personen untereinander und mit Bürgern;

§ Transaktionen von Bürgern untereinander über einen Betrag, der mindestens das Zehnfache des gesetzlich festgelegten Betrags übersteigt Mindestmaß Vergütung und in den gesetzlich vorgesehenen Fällen - unabhängig von der Höhe der Transaktion.

Die Nichteinhaltung der einfachen Schriftform des Geschäfts entzieht den Parteien das Recht, sich im Streitfall auf Beweise für das Geschäft und seine Bedingungen zu berufen, nicht jedoch das Recht, schriftliche und andere Beweise zu erbringen .

Die Nichtbeachtung der einfachen Schriftform eines außenwirtschaftlichen Geschäfts hat die Nichtigkeit des Geschäfts zur Folge.

Der Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen wird in der Regel schriftlich durch Anfertigung von zwei Ausfertigungen für jede der Parteien abgeschlossen.

Gemäß Artikel 432 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Russischen Föderation gilt eine Vereinbarung als geschlossen, wenn zwischen den Parteien eine Einigung in der im jeweiligen Fall erforderlichen Form über alle erzielt wird wesentliche Voraussetzungen Verträge.

Wesentlich sind die Bedingungen zum Vertragsgegenstand, die Bedingungen, die im Gesetz oder in anderen Rechtsakten als wesentlich oder erforderlich für Verträge dieser Art bezeichnet werden, sowie alle diejenigen Bedingungen, zu denen auf Verlangen einer der Parteien , muss eine Einigung erzielt werden.

Ein Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt kann als abgeschlossen betrachtet werden, wenn er bestimmte Handlungen auflistet, zu denen der Leistungserbringer verpflichtet ist, oder bestimmte Tätigkeiten angibt, zu denen er verpflichtet ist, dies wird vom Präsidium des Obersten Schiedsgerichts angegeben in einem Informationsschreiben vom 29.09.1999 Nr. 48 „Zu bestimmten Fragen gerichtliche Praxis die sich aus der Behandlung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit Verträgen über die Erbringung von Rechtsdienstleistungen ergeben.

Dementsprechend kann der Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen nicht als geschlossen betrachtet werden, ohne dass die vom Auftragnehmer auszuführenden Handlungen vereinbart wurden oder die Tätigkeit, zu deren Ausführung er verpflichtet ist, nicht angegeben ist.

Leistungsgegenstand des betreffenden Vertrages ist die nutzbringende Wirkung, die der Auftraggeber aus der Vornahme bestimmter Handlungen durch den Auftragnehmer oder der Durchführung bestimmter Tätigkeiten durch ihn erhält.

Das Bürgerliche Gesetzbuch der Russischen Föderation sieht keine Beschränkungen der Vertragslaufzeit für die Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt vor.

Der Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen gegen Vergütung muss die anfängliche Dauer der Tätigkeit des Auftragnehmers vorsehen, die Frist für die Vertragserfüllung darf nicht angegeben werden, sofern nichts anderes dem Wesen des Vertrages widerspricht. Somit wird die Laufzeit für die Vertragserfüllung durch die Vereinbarung der Parteien bestimmt, aber in den meisten Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt ist auch eine Frist vorgesehen.

Gemäß Artikel 408 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russischen Föderation beendet die ordnungsgemäße Erfüllung eine Verpflichtung.

Das Zivilgesetzbuch der Russischen Föderation enthält keine Beschränkungen hinsichtlich der Zusammensetzung des Gegenstands im Rahmen des Dienstleistungsvertrags, daher ist es notwendig, sich darauf zu konzentrieren Allgemeine Regeln Teilnahme von Bürgern und juristischen Personen am bürgerlichen Verkehr. Eine besondere fachliche Zusammensetzung kann jedoch gesetzlich vorgesehen sein oder sich aus der Art der Dienstleistung ergeben.

Die Parteien dieser Vereinbarung sind der Auftragnehmer und der Auftraggeber, sowohl natürliche als auch juristische Personen. Dienstanbieter müssen Unternehmen sein, die bei registriert sind Steuerbehörden, was durch die staatlichen Registrierungsdaten bestätigt wird.

Für bestimmte Typen Dienstleistungen für obligatorische Lizenzierungsaktivitäten. Die Liste der Arten von Aktivitäten, für die eine Zwangslizenz vorgesehen ist, wird durch Artikel 17 des Bundesgesetzes vom 8. August 2001 Nr. 128-FZ „Über die Lizenzierung bestimmter Arten von Aktivitäten“ (im Folgenden Gesetz Nr. 128-FZ) festgelegt.

Gemäß Artikel 780 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Russischen Föderation ist der Auftragnehmer zur persönlichen Leistungserbringung verpflichtet. Die Verpflichtung zur „persönlichen Erbringung von Dienstleistungen“ sollte als Erfüllung eines bestimmten Vertrags ohne Zwischenhändler verstanden werden. Dieser Ansatz ist verbunden mit der Existenz einer untrennbaren Verbindung zwischen immateriellen Dienstleistungen und der Persönlichkeit der sie erbringenden Person.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber Dritte durch Einbeziehung dieser Bedingung in den Vertrag einzuschalten.

Die Zahlungsbedingungen und -verfahren im Rahmen des Dienstleistungsvertrags werden von den Parteien einvernehmlich festgelegt.

Der Vertrag muss den Preis der zu erbringenden Dienstleistungen oder die Methoden zu seiner Bestimmung enthalten.

In Fällen, in denen der Preis im vergüteten Vertrag nicht vorgesehen ist und sich nicht auf der Grundlage der Vertragsbedingungen bestimmen lässt, ist die Vertragserfüllung zu dem Preis zu bezahlen, der unter vergleichbaren Umständen für ähnliche Waren, Arbeiten üblicherweise berechnet wird oder Dienstleistungen (Artikel 424 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russischen Föderation) .

Das Vorliegen vergleichbarer Umstände, die eine eindeutige Bestimmung des zu richtenden Preises ermöglichen, ist vom Interessenten zu beweisen. Kommt es zu Meinungsverschiedenheiten über die Bedingung des Preises und kommt es zu keiner entsprechenden Einigung, gilt der Vertrag als nicht geschlossen.

Mit Zustimmung des Kunden kann die Werkleistung von ihm bei Vertragsschluss ganz oder teilweise im Voraus bezahlt werden.

Die Bezahlung der erbrachten Dienstleistungen erfolgt gemäß Artikel 781 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russischen Föderation:

„Der Kunde ist verpflichtet, die ihm gegenüber erbrachten Leistungen rechtzeitig und in der im Vertrag über die Leistungserbringung vorgesehenen Weise gegen Entgelt zu bezahlen.

Bei vom Kunden zu vertretender Unmöglichkeit der Leistung sind die Leistungen vollumfänglich zu vergüten, sofern nicht gesetzlich oder leistungsvertraglich etwas anderes gegen Schadensersatz vorgesehen ist.

Für den Fall, dass die Unmöglichkeit der Leistung auf einem Umstand beruht, den keine der Parteien zu vertreten hat, hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer die ihm tatsächlich entstandenen Aufwendungen zu ersetzen, soweit nicht gesetzlich oder werkvertraglich etwas anderes zum Schadensersatz bestimmt ist .

Auch die Schiedsgerichtspraxis weist darauf hin, dass bei verschuldeter Unmöglichkeit der Leistung Leistungen vollumfänglich geschuldet sind, sofern nicht gesetzlich oder werkvertraglich etwas anderes gegen Schadensersatz vorgesehen ist. (Beschluss des Föderalen Antimonopoldienstes des Bezirks Ural vom 8. Februar 2005 in der Sache Nr. F09-136/05-GK; Beschluss des Föderalen Antimonopoldienstes des Bezirks Wolga-Wjatka vom 30. Juli 2003 in der Sache Nr. A11 -5878/02-K1-2/254).

Die Gefahr einer zufälligen Nichterfüllung des Vertrages trägt, soweit gesetzlich oder vertraglich nichts anderes bestimmt ist, der Auftraggeber, während der Auftragnehmer berechtigt ist, nur die ihm tatsächlich entstandenen Aufwendungen geltend zu machen.

Eine der Hauptpflichten des Auftragnehmers ist die Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistung. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Dienstleistungen unter Einhaltung der im Vertrag festgelegten zwingenden Anforderungen zu erbringen. Das Gesetz und andere Rechtsakte können zwingende Anforderungen an die Qualität des Ergebnisses stellen, das als Ergebnis der im Rahmen dieser Vereinbarung erbrachten Dienstleistung erzielt wird. In diesem Fall ist der als Unternehmer handelnde Auftragnehmer verpflichtet, Leistungen unter Einhaltung dieser zwingenden Anforderungen zu erbringen. Darüber hinaus kann der Auftragnehmer (im Rahmen des Vertrags) die Verpflichtung übernehmen, Dienstleistungen zu erbringen, die Qualitätsanforderungen erfüllen, die höher sind als die festgelegten, für die Parteien verbindlichen Anforderungen.

In Ermangelung oder Unvollständigkeit der Vertragsbedingungen muss die Qualität der erbrachten Dienstleistung den Anforderungen entsprechen, die üblicherweise an Dienstleistungen der entsprechenden Art gestellt werden (Artikel 721 des Zivilgesetzbuchs der Russischen Föderation).

Darüber hinaus kann ein Gesetz, ein anderer Rechtsakt, ein Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt oder Geschäftspraktiken für das Ergebnis der erbrachten Dienstleistung einen Zeitraum vorsehen, während dessen es den Bedingungen des bereitgestellten Qualitätsvertrags entsprechen muss für in Absatz 1 von Artikel 721 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russischen Föderation (Gewährleistungsfrist).

Gemäß Artikel 716 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russischen Föderation ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen und die Erbringung der Dienstleistungen auszusetzen, bis er Anweisungen von ihm erhält, wenn Folgendes festgestellt wird:

Mögliche nachteilige Folgen für den Kunden aus der Erfüllung seiner Anweisungen zur Art der Leistungserbringung;

Andere vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Umstände, die die Qualität der erbrachten Leistung gefährden oder deren termingerechte Fertigstellung unmöglich machen.

Der Auftragnehmer, der den Auftraggeber auf die vorgenannten Umstände nicht hingewiesen hat, ist nicht berechtigt, sich bei entsprechender Aufforderung durch den Auftraggeber auf diese Umstände zu berufen.

Trifft der Auftraggeber trotz rechtzeitiger und begründeter Abmahnung des Auftragnehmers auf die die Leistungserbringung behindernden Umstände nicht die erforderlichen Maßnahmen, um diese Umstände innerhalb angemessener Frist zu beseitigen, so ist der Auftragnehmer berechtigt, die Vertragserfüllung zu verweigern die Erbringung von Dienstleistungen gegen Entschädigung und verlangen Ersatz des durch ihre Beendigung entstandenen Schadens.

In den Fällen, in denen die Leistung vom Auftragnehmer abweichend vom Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt erbracht wurde, die das Ergebnis der Leistung verschlechtert, hat der Auftraggeber Anspruch auf:

§ angemessene Minderung des für die Leistung festgelegten Preises;

§ erneute Erbringung der Leistung unter Ersatz des Verzugsschadens an den Kunden.

Ansprüche auf Mängelbeseitigung innerhalb angemessener Frist sowie Aufwendungsersatz für die Mängelbeseitigung der Qualität der Leistung können je nach Leistung im Einzelfall geltend gemacht werden.

Werden Abweichungen der Leistungserbringung von den Vertragsbedingungen über die Erbringung entgeltlicher Leistungen oder sonstige Mängel im Ergebnis der Leistung nicht innerhalb der vom Kunden gesetzten angemessenen Frist beseitigt oder sind sie erheblich und irreparabel ist, hat der Kunde das Recht, die Erfüllung des Vertrages zu verweigern und Ersatz des verursachten Schadens zu verlangen (Artikel 723 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs RF).

Für den Fall, dass eine Gewährleistungsfrist für das Ergebnis der Leistung nicht festgelegt ist, können Mängel der Leistung vom Kunden geltend gemacht werden, sofern sie innerhalb angemessener Frist, jedoch innerhalb von zwei Jahren ab dem Zeitpunkt, festgestellt wurden Übertragung des Ergebnisses der Dienstleistung, sofern keine anderen Bedingungen festgelegt sind Gesetz, Vertrag oder Geschäftspraktiken.

Gemäß Artikel 727 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russischen Föderation hat eine Partei, die von der anderen aufgrund der Erfüllung ihrer Verpflichtung aus einem Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt Informationen über neue Lösungen und technisches Wissen erhalten hat, einschließlich der gesetzlich nicht geschützten Informationen sowie Informationen, die als (Artikel 139 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russischen Föderation) angesehen werden können, ist nicht berechtigt, sie ohne Zustimmung der anderen Partei an Dritte weiterzugeben. Das Verfahren und die Bedingungen für die Verwendung solcher Informationen werden von den Parteien vereinbart.

Die Hauptpflicht des Kunden besteht darin, die Dienstleistungen im Rahmen des kostenpflichtigen Dienstleistungsvertrags in der im Vertrag festgelegten Weise und innerhalb der im Vertrag festgelegten Frist zu bezahlen.

Der Auftraggeber hat jederzeit das Recht, den Fortschritt und die Qualität der vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen zu überprüfen, ohne in dessen Tätigkeit einzugreifen.

Beginnt der Auftragnehmer nicht rechtzeitig mit der Ausführung des Vertrages über die Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt oder erbringt die Leistung so langsam, dass die Fertigstellung innerhalb der Frist erkennbar unmöglich wird, hat der Auftraggeber das Recht, die Erfüllung des Vertrages zu verweigern und zu verlangen Entschädigung für Verluste.

Stellt sich bei der Erbringung der Leistung heraus, dass diese nicht ordnungsgemäß erbracht wird, hat der Auftraggeber das Recht, dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung zu setzen und, wenn dieser Verpflichtung nicht innerhalb der gesetzten Frist nachgekommen wird, zurückzutreten aus dem Vertrag (Artikel 715 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russischen Föderation).

Der Auftraggeber ist in den vertraglich vorgesehenen Fällen auch verpflichtet, den Auftragnehmer bei der Leistungserbringung zu unterstützen. Kommt der Auftraggeber dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Auftragnehmer berechtigt, Ersatz des ihm entstehenden Schadens einschließlich Mehrkosten durch den Ausfall oder die Verschiebung der Leistung oder eine Anhebung des Preises der vertraglich vereinbarten Leistung zu verlangen.

Der Auftragnehmer hat das Recht, mit der Erbringung von Dienstleistungen nicht zu beginnen, sondern die eingeleiteten Maßnahmen auszusetzen, wenn die Verletzung seiner Pflichten aus dem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen gegen Entschädigung durch den Kunden auch die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages durch ihn verhindert sowie bei Vorliegen von Umständen, die eindeutig darauf hindeuten, dass die Erfüllung dieser Verpflichtungen nicht termingerecht erfolgen wird.

Der Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen unterscheidet sich etwas von allen anderen: Er kann nicht nur einvernehmlich, sondern auch einseitig gekündigt werden. Gleichzeitig kann die Initiative zur Vertragsauflösung sowohl beim Auftraggeber als auch beim Auftragnehmer liegen. Die Folgen der Vorlage der entsprechenden Anforderung unterscheiden sich jedoch erheblich. Es hängt davon ab, von welcher Seite es (Anforderung) gestellt wird.

Artikel 782 des Bürgerlichen Gesetzbuches der Russischen Föderation verankert das Recht auf einseitige Verweigerung der Vertragserfüllung sowohl des Auftraggebers als auch des Auftragnehmers.

Der Auftraggeber hat das Recht, die Ausführung des Vertrages über die Erbringung von Dienstleistungen gegen eine Entschädigung zu verweigern, vorausgesetzt, dass dem Auftragnehmer die ihm tatsächlich entstandenen Aufwendungen erstattet werden. Die Weigerung des Kunden, den Vertrag auszuführen, kann sowohl vor Beginn der Leistungserbringung als auch während der Leistungserbringung erfolgen.

Die einseitige Weigerung des Auftraggebers, den Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt auszuführen, beendet nicht die Verpflichtung des Auftraggebers, dem Auftragnehmer die notwendigen Aufwendungen zu zahlen, die ihm aufgrund der bis zum Zeitpunkt des Auftraggebers noch nicht erbrachten Leistungen entstanden sind sich einseitig weigert, den Werkvertrag zu erfüllen (Absatz 2 Informationsschreiben Präsidium des Obersten Schiedsgerichts der Russischen Föderation vom 21. Dezember 2005 Nr. 104 „Überprüfung der Antragspraxis Schiedsgerichte Normen des Bürgerlichen Gesetzbuches der Russischen Föderation über bestimmte Gründe für die Beendigung von Verpflichtungen).

Der Auftragnehmer hat das Recht, die Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen gegen Schadensersatz nur zu verweigern, wenn dem Auftraggeber der Schaden vollständig ersetzt wird.

Verluste, die gemäß Artikel 782 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russischen Föderation erstattungsfähig sind, werden gemäß den Regeln von Artikel 15 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russischen Föderation ermittelt und müssen von der Person nachgewiesen werden, die Schadensersatz verlangt.

Gemäß Artikel 15 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russischen Föderation umfassen die Verluste:

Aufwendungen, die die Person, deren Recht verletzt wurde, gemacht hat oder machen muss, um das verletzte Recht wiederherzustellen;

Echter Schaden;

Nicht verdientes Einkommen, das die Person unter normalen Umständen erhalten hätte.

Zivilumsatz, wenn sein Recht nicht verletzt wurde (entgangener Gewinn).

Bei der Schadensermittlung werden die Preise berücksichtigt, die am Erfüllungsort am Tag der freiwilligen Befriedigung der Forderung des Schuldners durch den Schuldner und bei nicht freiwilliger Befriedigung der Forderung am Tag der Geltendmachung der Forderung bestanden Konto. Nach den Umständen kann das Gericht dem Schadensersatzanspruch unter Berücksichtigung der am Tag der Entscheidung geltenden Preise stattgeben.

Bei der Ermittlung des entgangenen Gewinns werden die Maßnahmen des Gläubigers zu seiner Erlangung und die hierzu getroffenen Vorbereitungen berücksichtigt.

Weitere Informationen zum Verfahren zum Abschluss von Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen gegen Entgelt finden Sie im Buch der CJSC „BKR-Intercom-Audit“ „Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen“.